买卖合同文档

　　甲方夫妻：(出售方)：
　　姓名：
　　身份证号：
　　姓名：
　　身份证号：
　　乙方：(购买方)
　　姓名：
　　身份证号：
　　为了确保房屋买卖双方的合法权益，甲乙双方现就住宅及储藏室买卖自愿达成协议如下：

　　调查取证申请书
　　申请人，性别，民族，工作单位，职务，身份证号码，住址，电话。
　　申请事项：
　　请求调取武汉市区镇路7号小区19号楼303室的购房合同、房产登记信息、是否有抵押登记等。
　　拟调查机构：
　　武汉市区不动产登记事务中心
　　地址：区路号
　　电话：
　　事实与理由：

　　卖 方：___________________
　　买 方：___________________
　　经充分协商,甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下：
　　一：甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有,并已收取乙方购房定金人民币(大写)__________________。
　　1、房屋状况(请按《房屋所有权证》填写)房屋座落：_______________________ ;建筑结构____________，总层数 建筑面积____________(平方)。
　　2、该房屋的所有权证号为：_____________ ;国有土地使用权证号为：________________
　　二：甲乙双方商定成交价格为人民币( $ )元, 大写：______________________元整,乙方在_____年_____月_____日前一次性付清。 .
　　三：甲方于_____年_____月_____日前将房屋及附属物正式交付给乙方使用.甲方在房屋正式交付乙方时,应将该房屋腾空,清结该房屋已发生的水,....

　　贷款合同是经济合同的一种形式。即贷款方将货币交付借款方使用，借款方依照有关规定，按期将一定数额的货币及其利息返还给贷款方面确定的相互权利义务关系的协议。以下是关于委托贷款协议合同范本五篇，欢迎阅读参考!
　　委托贷款协议合同范本
　　(一)
　　受托方(以下简称甲方)：
　　受托方(以下简称乙方)：
　　一、委托事项：
　　甲方自愿委托乙方办理房地产抵押贷款，乙方按银行制定的相关条件为甲方办理银行贷款(即甲方与金融机构签订借款合同、抵押合同)。
　　二、甲方申请贷款所抵押房地产地址、贷款金额、贷款年限
　　1、甲方申请贷款所抵押房地产位于________区街(路) 巷号房间号建筑面积 平方米。甲方申请此房抵押贷款金额人民币(大写) 万元，贷款期限(大写)________年，贷款种类_______________________________________ .

　　致： 先生/女士：
　　本人与贵公司做为双方当事人于年月日签订了两份《商品房买卖合同》，该合同第八条“交付期限”约定贵公司(作为房屋出卖人)应当在年月日前向本人交付合同项下的房屋(泰大国际家居博览中心2#楼4层 号和 号房)，但截至年 月 日，贵公司不能向我交付房屋。依据本合同第九条规定，贵公司的行为已构成违约，须承担违约责任。现本人正式函告贵公司：
　　1、本人与贵公司签订的《商品房买卖合同》自贵公司接到此函之日起解除。
　　2、请贵公司于本通知函送达之日起 日内退还本人已付的全部房款及相应的违约金，逾期则按中国人民银行同期贷款利率支付利息至实际退款之日止。
　　3、对于贵公司在合同中附加的显失公平的条款及《合同补充协议》，依据《中华人民共和国民法典》及《(中华人民共和国民法典)若干问题的解释》中对制式合同的有关规定，均属无效条款。
　　如果贵方拒绝我方的要求，我方将启动法律程序并采用媒....

　　被告：_________________梁某，男，汉族，19__________年12月24日生，住广西梧州市__________路10号一单元801房。
　　原告：_________________邹某，男，汉族，19__________年3月17日生，住广西梧州市__________路58号104房。
　　被告：_________________周某，男，汉族，19__________年7月15日生，住广西梧州__________2#楼四单元304房。
　　诉讼请求：_________________
　　1、请求确认梧州市__________路3号幸福时代广场后座1302房为原告梁某、原告邹某和被告周某三人共同所有。
　　2、本案诉讼费由被告承担。
　　事实和理由：_________________
　　原被告三人原为广西梧州__________装饰工程有限公司(以下简称“__________公司”)的股东。20__年底，__________公司承接JY大酒店装修工程，该工程....

　　甲方：
　　身份证：
　　住址：
　　乙方：
　　身份证：
　　住址：
　　甲乙双方经友好协商，现就乙方以甲方名义购买商品房事宜达成以下协议，以供双方共同遵守：
　　第一条 乙方以甲方名义购买由桂林彰泰实业集团有限公司开发的位于桂林市七星区穿山东路号彰泰。兰乔圣菲栋单元层号商品房(合同约定建筑面积共计116.23平方米，其中套内面积102.85平方米，公摊面积13.38平方米)。并签订编号为：商品房买卖合同，该合同由乙方持有和保管。
　　第二条 上述商品房买卖合同所约定的一切权利由乙方享有，一切义务由乙方承担。乙方应按照合同的约定充分、及时履行交付房款及相关税费等合同义务，否则，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

　　甲乙双方经过友好协商，就甲方位于XX项目的地下室的买卖事宜，在平等、自愿的前提下，达成如下协议：
　　第一条 甲方自愿将其地下室出售给乙方，乙方对所购地下室的现场、设备设施等配套、施工图纸充分了解并自愿购买，该地下室具体状况如下：
　　座落于XX小区号楼单元号，建筑面积平方米。
　　第二条 计价方式与价款
　　该地下室按建筑面积计算，单价为每平方米人民币元整（大写：元整），总金额为人民币 元整（大写：元整）。
　　第三条 付款方式
　　经甲乙双方协商，乙方自愿提出选择按如下第项方式付款。
　　方式1：于签订本协议当日，乙方一次性向甲方支付总金额。
　　方式2：签订本协议当日，乙方先行向甲方支付人民币 元整（大写： 元整），剩余人民币元整（大写： 元整）须于本协议签订之日起 日内到甲方指定地 点支付，否则甲方有权将乙方定购的本协议约定的地下室另行出售，并不再行通知乙方。同时，乙方已向甲方支付的地下室购买款不予退还，本协议未执行部分同时失效。

　　甲方：x有限公司 合同编号： 签定时间： 2019 年 2 月 10 日
　　乙方：x有限公司 签约地点： 工地现场
　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致就甲方购买乙方产品用于上海香港广场工程事宜，达成以下一致意见： 一、货品名称、数量、价款及交货时间等 备注:以上数量暂定,具体数量按实际到货数量结算,以上单价已含税.
　　二、交货地点和方式
　　1. 交货地点为:,所发生的运输费由乙方承担.
　　2.甲方收到货品后在送货凭证上签字，作为对帐，结算货款的凭证之一，非指定第三方签 收人员对任何采购内容签字无效。本合同履行过程中，甲方 陈景增 身份证： 为授权签字人员。 。
　　3.乙方在签订合同时,应当一并提供产品的有效证明文件包括商品的检测报告、合格证、质量保证书、厂方原产地证明(注明使用项目名称)以及商品内石英石等含量证明;提供涉及知识产权等内容的资料，如商标注册，转让，许可使用证明，专利证明;提供有关政府部门对不同商品规定必须具备的资料。进口货品需要提....

　　甲方因承包经营"_____________”长途客车，聘用乙方为驾驶员。双方经协商，签订本合同，明确双方的权利义务，共同遵照执行。
　　一、合同期限本合同期限为___年，自___年___月___日至___年___月___日止。
　　二、工作内容
　　1、乙方同意根据甲方工作需要，担任驾驶员工作。
　　2、乙方负责开车、车辆保养，故障检查维修，保障甲方一切用车需要，在运输途中，配合其他员工工作，维护车内秩序，保障车辆安全。
　　三、劳动报酬、福利待遇
　　1、乙方日工资元。其它按当日节约进行奖励：包括燃油升包死、过路费元包死，超过或者不足由乙方负责。甲方对乙方的劳动报酬实行结方式。
　　2、甲方为乙方提供集体宿舍，工作餐标准为元/日。
　　3、甲方根据乙方的表现，根据情况在合同期满给予一定的奖励。

　　合同号(No):
　　售房人： (以下简称甲方) 身份证号码：
　　购房人： (以下简称乙方) 身份证号码：
　　见证方： (以下简称丙方)
　　甲、乙、丙三方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和苏州市相关地方性法规的规定，在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同，承诺共同遵守。
　　第一条：房屋基本情况
　　1、甲方已根据国家有关规定，依法取得位于天津市 区(县) 的房屋所有权证书( 字第 号)国有土地使用证书( 字第 号)。甲方自愿将座落在 区 的 房屋(以下简称“该房屋”)出售给乙方。乙方对该房屋已作充分了解并实地看房，对该房屋现状无异议，愿意购买该房屋。
　　2、该房屋的基本情况如下：
　　房屋性质： 所有权人： 房型： 建筑面积： 平方米(以产权证/房本上登记的建筑面积为准)。楼层： 总层数： 土地性质：出让/划拨附属设施：

　　卖方：_______________（简称甲方） 身份证号码：_____________________
　　买方：_______________（简称乙方） 身份证号码：_____________________
　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
　　第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）。
　　第二条 上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万 ____仟____佰____拾____元整）。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民....

　　甲方(需方)：
　　乙方(供方)：
　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就建筑用砂石料买卖的相关事宜协商一致，签订本合同。
　　第一条 品名、数量、价格
　　双方约定交易的砂石料按下列第 项标准执行。
　　1.国家标准 □ GB/T14684-20xx《建筑用砂》
　　GB/T14685-20xx《建筑用卵石、碎石》
　　2.行业标准 JCJ 52-20xx《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》。
　　3.其他：

　　签订时间：
　　甲方：　 乙方：(工厂)
　　地址： 地址：
　　法定代表人： 电话： 法定代表人： 电话：
　　丙方：(外商)
　　地址：
　　授权代表： 电话：
　　鉴于：
　　1、乙丙双方经友好协商，同意由乙方向丙方购买本协议及本协议所涉及合同项下的货物;且

　　拆迁人(以下简称甲方)：
　　法定代表人：____，地址：_____;
　　单位名称______________;
　　邮编_____，电话_____。
　　委托代理人：
　　法定代表人______，地址：______
　　单位名称__________;
　　邮编：______，电话：_______。
　　被拆迁人(以下简称乙方)：

　　卖方：____________
　　地址：____________
　　电话：_____________
　　买方：____________
　　地址：____________
　　电话：_____________
　　买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，卖方同意销售，买方同意购买由卖方提供的矿石，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款：
　　一、品名：____________
　　技术指标：____________

　　申诉人(一审被告)
　　被申诉人一(一审原告)
　　被申诉人二(一审被告)
　　申诉人因借款合同纠纷一案，不服东莞市第一人民法院东城法庭 日做出的号民事判决并有号，现提起申诉。
　　申诉请求
　　一、请求解除执行文件，申诉人并未收到执行通知书，也不知判决书何时生效。剥夺了申诉人要求再审的时限。
　　二、一审判决认定事实不清，证据自相矛盾，适用法律错误，程序违法，请求二审法院撤销一审判决，依法改判或将本案发回重审。判令《借款合同》无效并返还所供款项、借款合同与借款借据。
　　三、请求审查核实被申诉人兴业银行提交所有证据真实性。要求两被申诉人提供买卖合同原件并加盖骑缝章对质，并对所有提交证据签字或盖章确认。因为实现买卖合同而签订的借款合同不能脱离买卖合同而存在。被申诉人兴业银行提供的买卖合同明显是伪造的房屋买卖合同。
　　申诉人声明在号再审案件中提供证据必须有指印为证。

　　委托人：_________________性别：_________________出生日期：_________________护照号码/身份证号码：_________________
　　受托人：_________________性别：_________________出生日期：_________________护照号码/身份证号码：_________________
　　委托原因及事项：_________________我_______________与受托人_______________系朋友关系。因本人日常工作繁忙原因，特全权委托_______________为合法代理人，代表委托人办理“北京崇文区_______________街__________号_______________号房间”房屋买卖事宜。房屋所有权人为“_______________”，建筑面积“_______________平方米”，房产证号为“__________________”。
　　具体委托办理的事项....

　　一、 法庭工作的各项数据
　　截止20xx年6月22日我庭共受理各类民商事案件111件，其中上年积转6件，新收105件。与20xx年同期50件相比增长61件，增长率122%，与20xx年同期87件相比增长24件，增长率27.6%。
　　立执行案件15件。
　　案件类型：离婚纠纷58件，人身损害赔偿纠纷21件，抚养权纠纷3件，买卖合同纠纷7件，婚姻财产及彩礼纠纷13件，合伙协议纠纷1件，名誉侵权纠纷1件，民间借贷纠纷7件。
　　上半年法庭共审结各类民商事案件98件，结案率88%。
　　上半年审结的98件案件，适用普通程序审理的11件，简易程序审理的87件，简易程序适用率为89%，其中判决14件，调解、撤诉80件，中止4件。调解、撤诉率为81%。
　　上半年年法庭审结的98起案件中，有执行内容的案件51件851560元及财物，移送执行庭执行的5件，本庭督促执行清结的24件，其余为未到期。
　　上半年法庭共计预收案件受理费29094元，已经上解县院10116.50元。
　　案件质量：上半....

　　甲方：_____________联系地址：______________________代表：_____________联系电话：____________________
　　乙方：_______________地址：_____________________________代表：________________联系电话：____________________
　　乙方代收购房款，在甲方自行办理产权过户手续或委托乙方办理产权过户手续后，自房产证过户完毕之日起三日内乙方将代收购房款转予甲方。
　　五、代理期限及代理权限：
　　1.本合同代理期限为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。合同到期后，本合同自行终止。
　　2.甲方全权委托乙方在不低于甲方售房底价的情况下与客户签订定房协议书，并代甲方收取房款。
　　3、在本合同有效代理期内，甲方不得指定其他人或中介机构销售该不动产。
　　4、委托期满仍未销出者，甲方授权乙方可在委托底价内下浮__....

　　甲方(需方)： 签约地点：
　　乙方(供方)： 签约时间：
　　甲方因工程建设需要，暂由乙方临时为甲方提供甲方所需规格柴油，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经共同协商，为明确双方权利和义务，特订立本合同，以便共同遵守：
　　一、单价及数量：
　　备注：型号、数量以实际加油型号及数量为准，并经双方现场签字认可。
　　二、卸货地点及要求：
　　在甲方提前一日通知乙方送油后，乙方必须按甲方要求的数量将柴油在甲方指定的时间内运送至甲方指定的地点，确保甲方机械的正常运转。
　　三、质量要求、技术标准：以国家标准所规定的要求为准。
　　四、验收标准：

　　出卖人：____________________________
　　买受人：____________________________
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成以下协议：
　　第一条项目建设依据
　　(一)出卖人以______方式取得位于__________、编号为__________的地块的土地使用权。
　　【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_____________。
　　(二)该地块土地面积为__________，规划用途为__________，土地使用年限自______年____月____日至______年____月____日。
　　(三)出卖人经批准，在上述地块上建设的住宅小区现定名或暂定名为：______________，建设用地规划许可证号为______________，建设规划许可证号为....

　　买方：___合同编号：_____
　　卖方：__签约日期：______
　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，双方本着平等互利的原则协商一致签订本合同。
　　一、产品名称、型号、数量、金额：如本合同之报价单(编号：)
　　如买方有订制商品，有关型号及式样以双方确认之定制品样稿确认单为准。
　　二、合同产品总额：人民币_万__仟__佰__拾__元__角__分;即RMB元，两者不符以中文数字为准。对产品报价，买方应承担保密责任。
　　三、付款条件
　　一、预付款__元。买方应在本合同签订后的三日内，给付卖方上述预付款，预付款兑现后始进行出货。若买方逾期给付预付款，则卖方有权相应顺延交货时间并不承担任何责任，若逾期达三十天以上，卖方可以单方解除合同并要求买方支付合同总金额20%的违约金。
　　二、到货款__元。双方约定在年月日付清合同全款。

　　当户(抵押人)：(以下简称“甲方”)
　　证件号码：
　　住所：
　　通讯地址：
　　联系电话：
　　典当行(抵押权人)：(以下简称“乙方”)
　　住所：
　　邮政编码：
　　法定代表人/主要负责人：