关于委托制作合同集锦 预览

　　甲方(委托方)：________________
　　住所地：_______________________
　　通信地址：_____________________
　　邮政编码：_____________________
　　法定代表人：___________________
　　签约代表人：___________________
　　合同联系人：___________________
　　联系电话：_____________________
　　传真：_________________________
　　电子信箱：_____________________
　　乙方(受托方)：________________
　　住所地：_______________________
　　通信地址：_____________________
　　邮政编码：_____________________
　　法定代表人(如乙方为法人单位)：________________
　　签约代表人(如乙方....

　　立遗嘱人：_________________姓名，性别，年月日出生，
　　民族：_________________汉族，现住，身份证号：_________________。
　　现因为立遗嘱人年事已高，为避免后人因遗产继承问题发生争议，因此乘现在精神清醒特立以下遗嘱：
　　一、关于本遗嘱
　　1、订立本遗嘱时，立遗嘱人身体状况良好、精神状况正常、具有完全民事行为能力;
　　2、本遗嘱中的所有内容均为立遗嘱人的真实意思表示，未受到胁迫、欺骗;
　　3、本遗嘱所处分的财产为立遗嘱人的部分财产，是立遗嘱人合法取得的、有处分权的个人财产。
　　4、在本遗嘱订立前，立遗嘱人没有应本遗嘱涉及的财产与他人签订遗赠抚养协议。
　　二、本遗嘱所涉遗产
　　1、立遗嘱人于年月取得了位于房屋产权，房屋建筑面积_平方米，房屋所有权证号：_________________
　　2、自愿将该房屋赠与个人。
　　3、必须对尽到赡养义务，否则取消对本房屋的继承权。
　　三、其他：_________________....

　　甲方：
　　乙方(用水方) ，
　　用水地址： ，
　　联系电话：
　　一、为维护双方的合法权益，保证城镇用水供应与使用的正常进行和用户的正常用水，方便用户缴纳水费，根据《民法典》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致,订立本协议书，以便共同遵守执行。
　　二、乙方同意委托中国工商银行贵港分行覃塘支行(以下简称委托行)通过银行系统以自动划扣方式在以下账户(开户户名： 、户号 、
　　开户银行中国工商银行、账号： ),按甲方法规定的交费期限每月代收代缴用水户名为： 户号为： 的水费、发生的违约金及应交的垃圾处理费。
　　三、甲方采用通过乙方委托的银行代收代缴乙方的水费。水费划扣后,银行不另给凭证,所发生的代收代缴水费金额，乙方可以补登在存折上，也可通过电话银行、网上银行、自动终端(电话银行、网上银行需要到银行网点办理开通手续)等方式进行账户交易流水查询，或拨打甲方供水服务热线______电话进行咨询，如果乙方需要水费发票的可到甲方营业厅索取。
　　四、为了保证代收代缴水费的顺利进....

　　委托方(甲方)：
　　受托方(乙方)：
　　根据《中华人民共和国合同法》、住建部《前期物业管理招标投标管理暂行办法》的规定精神，甲乙双方在友好协商一致的基础上，乙方就广场商住项目的前期物业管理招标、投标事宜协助甲方开展工作，订立本合同。
　　一、 项目简介
　　本项目招标名称： 总建筑面积： 总户数： 物业类型： 招标方式：
　　乙方于招标文件审批、首次付款之日起40个工作日内，协助甲方办理完本次招标、投标相关事宜，并完成在房管局相关部门的合法备案手续。
　　二、 费用金额约定：
　　根据市场情况，双方约定本次招标、投标咨询服务费共计 元,甲方分三次支付给乙方。在本合同签字盖章时甲方应向乙方支付人民币 ，开标结束时应向乙方支付人民币，其余 于本招标、投标工作结束，且乙方做完招标备案工作后给付乙方。
　　三、 甲方权利及义务：
　　1、
　　2、
　　3、 甲方应向乙方提供符合物业招标需要的相关资料; 甲方有权要求乙方按双方约定时间协助完成本次招标、投标工作;甲方有权对乙方实施的物业....

　　一案原告中国与被告何、竺金融借款合同纠纷一案　　　　
　　____市____区人民法院民事判决书长民初字第148号　　
　　原告中国，住所地：____市新兴。　　负责人张，行长。　　委托代理人林X、龚X，系中国XX员工。　　
　　被告何，女，________年____月____日出生，汉族，住____县____镇恩义村。身份证号：书972　　
　　被告竺，男，________年____月____日出生，汉族,住广西____县____镇，身份证号：书968　　
　　原告中国与被告何、竺金融借款合同纠纷一案，本院于________年____月____日立案受理后，依法组成由审判员朱X担任审判长，人民陪审员李树新、林参加的合议庭，于201________年____月____日公开开庭进行了审理。书记员黎担任法庭记录。原告中国(以下简称)的委托代理人龚X到庭参加诉讼，被告何、竺经本院合法传唤，没有到庭参加诉讼，本案作缺席审理，现已审理终结。　　
　　原告诉称，被告何于________年__....

　　甲方：
　　乙方：
　　甲、乙双方，经友好协商一致，就甲方委托乙方为甲方在相关目标网站进行网站推广甲方指定的网站达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。
　　第一条　甲方委托乙方推广的网站、推广安排、推广的目标网站、价款、交付和推广期限等由附件载明。
　　第二条　合同履行期限按照附件规定，经双方协商一致并签订书面协议，可以延长该期限(以下统称合同期限)。
　　第三条　甲方应向乙方提供必要的资料和协助以达到本合同规定的推广目的并指定专人负责与乙方联络、协调。
　　第四条　乙方承诺在履行合同时不进行有损甲方形象、声誉等的行为。
　　第五条　双方的基本权利和基本义务
　　一、甲方的权利和义务
　　1、根据本合同项目的实际需要和乙方的要求提供协助并提供有关的材料等，甲方保证所提供的所有资料完整、真实、合法。
　　2、保证本合同涉及推广的网站内容真实有效、符合国家法律规定和社会公共利益，并符合相应目标网站的登录要求。对于....

　　甲方：__________________
　　乙方：__________________
　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
　　第一条、工程概况
　　工程名称：______________
　　工程地点：______________
　　第二条、工程承包范围
　　__________________________
　　第三条、工程工期
　　1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;
　　2.主要节点工期：___________________________________
　　3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
　　第四条、工程质量标准
　　所承包工程范围内的工程质量必须达到____....

　　甲方：
　　乙方：
　　甲乙双方在平等 、自愿 、协商一致的基础上就委托建设星城国际东苑小区商品房的有关事宜达成如下协议：
　　第一条：项目建设依据
　　甲方以出让方式取得位于原粮食批发市场东，商都大街南、编号为3--68地块的土地使用权 。土地使用权出让合同号为牟国用(20xx)第058号。
　　第二条：委托建房的基本情况
　　1 、乙方选定号楼单元号商品房 。地上建筑面积暂定为地下室编号 ，地下室建筑面积暂定为 平方米(该面积为图纸匡算面积，包括公摊面积，实际面积以房管部门的测算结果为准，总房款多退少补) 。
　　2 、本项目所属的商业，停车场等的销售办法、价格、面积等因素，在本协议中不做约定，以正式销售时的销售条件为准 。
　　第三条：计价及付款方式
　　(一)、地下室房款：(按以下A、B两种销售面积任选一种)
　　(二)、地上房款
　　地上房号平米，单价元/平米，
　　1 、一次性付款：于年月写 ，签订《 委托建房合同书 》 。
　　2 、银行按揭：于月 %，首付款
　　3....

　　一案原告中国与被告何、竺金融借款合同纠纷一案　　　　
　　____市____区人民法院民事判决书长民初字第148号　　
　　原告中国，住所地：____市新兴。　　负责人张，行长。　　委托代理人林X、龚X，系中国XX员工。　　
　　被告何，女，________年____月____日出生，汉族，住____县____镇恩义村。身份证号：书972　　
　　被告竺，男，________年____月____日出生，汉族,住广西____县____镇，身份证号：书968　　
　　原告中国与被告何、竺金融借款合同纠纷一案，本院于________年____月____日立案受理后，依法组成由审判员朱X担任审判长，人民陪审员李树新、林参加的合议庭，于201________年____月____日公开开庭进行了审理。书记员黎担任法庭记录。原告中国(以下简称)的委托代理人龚X到庭参加诉讼，被告何、竺经本院合法传唤，没有到庭参加诉讼，本案作缺席审理，现已审理终结。　　
　　原告诉称，被告何于________年__....

　　甲方：______________________________(以下简称为甲方)
　　乙方：______________________________(以下简称为乙方)
　　甲、乙双方为发挥各自优势，联合开拓甲方之________白酒的销售市场，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着诚信、开拓市场、互利互惠、共同发展的原则达成协议如下：
　　一、确定销售关系
　　1、甲、乙双方根据本合同确立销售关系，不经甲方特别书面授权，乙方只有销售甲方产品的权利，乙方无权代甲方做出任何或立下任何债务。
　　2、乙方与甲方的合作性质为________经销商。
　　二、销售区域、期限
　　1、乙方销售甲方产品，仅限于在________ (以行政区域划分)内进行销售，不得擅自超出该区域进行销售。
　　2、乙方若需开辟其它区域市场，须征得甲方书面同意和授权。
　　3、销售期限：从________年________月________日至________年________月________日。
　　三....

　　编号：　　电力建设工程施工合同工程名称：
　　建设单位施工单位：
　　签订时间签订地点：
　　电力建设工程施工合同条件
　　第一章　词语涵义及合同文件
　　第一条　词语涵义
　　《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
　　一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
　　二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。
　　三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
　　四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
　　五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
　　六、总监....

　　投资人：身份证号：联系方式：投资人：身份证号：联系方式：投资人：身份证号：联系方式：风险提示：
　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 经投资人共同集资联合经营_________火锅店及相关合作经营事宜，达成如下协议并共同遵守：
　　一、则联营企业名称：_________（最终以工商部门实际注册名称为准）。企业住所：_。经营范围：_。
　　二、出资金额及股权构成：风险提示：
　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
　　1、本次投资以人民币现金形式投资。若后期品牌调整或装修，其投资额的比例按各股权的比例再投资。
　　2、联营合伙人的出资金额....

　　甲方： (以下简称甲方)
　　乙方： (以下简称乙方)
　　依据《中华人民共和国经济合同法》，甲乙双方本着平等、自愿、互惠、互利的原则，就乙方分销甲方代理产品事宜双方达成如下协议条款：
　　一、合同期限： 本合同自甲、乙双方签字后生效，于乙方付清全部货款后本合同自动解除。
　　甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商一致达成电子产品买卖协议，订立本合同，供双方共同遵守：
　　一、产品销售价格：
　　1、产品价格以甲方的报价表为准。如遇厂家调价，甲方将提前______天以书面形式通知乙方执行新价格。
　　2、乙方应严格按甲方规定的产品批发参考价进行产品销售。
　　二、合同结算方式：
　　1、为保障本协议的顺利履行，乙方须向甲方缴纳保证金人民币 元;保证金在本协议履行完毕后，乙方未违反本协议的相关约定，由甲方一次性无息退还乙方。
　　2、甲、乙双方进行合同结算，乙方向甲方发出的订货单传真件、复印件及甲方送货单等均可直接作为双方结算的依据。
　　三、货物运输方式：
　　1、乙方书面订货后,....

　　简介
　　签定地点：XX市XX区电教甲方：XX市实验中学
　　乙方：同方学仪器设备有限公司
　　教仪站
　　签订时间： 年 月 日
　　甲方：XX市实验中学
　　乙方：同方学仪器设备有限公司
　　依照《民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　工程概况
　　工程名称：XX市实验中学电子监控工程
　　工程地点：XX市实验中学校园内
　　工程范围：详见XX市实验中学监控系统招标文件和投标书
　　工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
　　工程总价
　　详见附件1（工程价格汇总表）
　　合同金额：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整（￥281495.00 元）。
　　注：工程总款中，中标工程总款为264845.00元，后续附加四画面分割器16650.00元 ,为甲、乙方及江北区电教教仪站认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9项。
　　本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干；....

　　买方：(以下简称甲方)
　　卖方：(以下简称乙方)
　　经甲、乙双方充分友好协商，就购买__变压器_______项目特订立本合同，以便共同遵守。
　　一、设备的名称、规格型号、质量及数量
　　二、合同价格
　　设备总价为人民币(大写)：_________ 总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。
　　三、合同生效 本合同经双方签字后生效。
　　四、付款方式
　　货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。
　　五、交货、包装与验收
　　1.交货地点：按甲方指定的地点。
　　2.交货时间：合同生效后____当_____日内。
　　3.乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。
　　4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损....

　　编号：　　电力建设工程施工合同工程名称：
　　建设单位施工单位：
　　签订时间签订地点：
　　电力建设工程施工合同条件
　　第一章　词语涵义及合同文件
　　第一条　词语涵义
　　《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
　　一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
　　二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。
　　三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
　　四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
　　五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
　　六、总监....

　　函号：_____________________
　　开发公司：_______
　　律师事务所接受______工程有限公司的委托，特指派本所律师就贵公司拖欠外墙装饰工程款的相关事宜致函贵公司：
　　风险提示： 律师函在对事实部分进行叙述时不需要向法律意见书那样详备，只需要根据委托人提供的材料，简明扼要的将事实与双方争议的焦点总结出来即可。
　　律师函更多承担的是宣示功能而非分析功能，只是打前站用的，后面还有一系列组合动作，不宜详述，言多必失。
　　贵公司于______年将外墙装饰工程承包给山____________有限公司施工。
　　工程顺利完工后，双方对工程款进行了结算，后贵公司陆续给付了部分工程款。
　　但至______年___月___日，贵公司尚欠____________有限公司工程款________元。
　　该部分欠款，虽经多次催收，贵公司至今仍未支付。
　　基于上述事实，本律师认为，贵公司在合同履行中诚信缺失，拖欠工程款经多次催要仍拒不支付，其行为已构成严重违反诚实信用。....

　　甲方（出卖人）：_________
　　住所：___________________
　　联系电话：_______________
　　乙方（买受人）：_________
　　住所（址）：_____________
　　联系电话：_______________
　　甲、乙双方依据《_____》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
　　第一条 标的
　　汽车品牌：_________型号：_________首选颜色：_________次选颜色：_________
　　第二条 数量与价款
　　_____单价：_________万元，数量：_________台，总价：_________万元（大写_________）。
　　_____交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另签委托服务备忘录（见附件一），乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。
　　第三条 付款方式
　　乙方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期....

　　建筑设备租赁合同（外租）
　　出租方：重庆渝长风工程机械有限公司 （以下简称甲方） 承租方：重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利、义务、责任，经双方协商达成一致,签订本合同。
　　第一条 出租设备的名称、型号和数量
　　注：设备租金不含电器材料费。不含水电费、人工费、铁件加工费等。安拆费含25T吊车
　　费用和标准节与围架的来回运费，不含因乙方其它原因而增加的费用。
　　第三条 租赁期限 20xx 年 4 月 日至 年月 日。(以乙方设备验收合格使用后的次日起至乙方向甲方书面报停时间为准)
　　第四条 工程名称：树新雅苑工程 第五条 租金的结算和收取
　　5.1 结算币种 人民币 ；支付方式 银行转帐支票 。
　　5.2 乙方向甲方交纳保证金/ 元，保证金不作租金，不计息，设备退还时如无损坏，如数退还；如有损坏，扣出赔偿金后归还；赔偿金大于保证金时，乙方应另行支付超支赔偿金。
　　5.3 乙方收到底....

　　保险单位： 船舶名称：
　　--------------------------------------
　　本公司根据被保险人( )的要求，由被保险
　　人向本公司缴付约定的保险费，按照沿海内河船舶保险条款和本保险单载明的条件承
　　保下述船舶。被保险人兹确认所填内容属实并对本保险合同条款(包括除外责任部分)
　　及保险条件的内容已经了解，同意从本保单正式签发之日起保险合同成立。
　　--------------------------------------
　　制造年份： 制造厂家：
　　船舶种类 船舶用途
　　总吨位/马力/客位： 载重吨：
　　船舶尺寸：(总长) 船质结构：
　　(型宽)
　　(型深) 船籍港：
　　--------------------------------------
　　保险价值：人民币 (￥ )
　　保险金额：人民币 (￥ )
　　--------------------------------------
　　航行区域：
　　保险期限： 个月....