装修公司包工包料装修协议书 预览

　　出租人：证件类型及编号：
　　承租人：证件类型及编号：
　　依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：
　　第一条房屋基本情况
　　房屋坐落于太原市区街道办事处，建筑面积__平方米。
　　第二条房屋租赁情况及登记备案
　　租赁用途：;如租赁用途为居住的，居住人数为：__，最多不超过__人。
　　第三条租赁期限
　　房屋租赁期自___年____月____日至___年____月____日，共计年个月。甲方应于___年____月____日前将房屋按约定条件交付给乙方。《房屋交割清单》经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙及后视为交付完成。
　　租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，结清各自应当承担的费用。乙方继续承租的，应提前日向甲方提出续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。
　　第四条租金及押金
　....

　　发包方(简称甲方)：_________________________承包方(简称乙方)：_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行员工文化室装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同
　　发包方(简称甲方)：_________________________
　　承包方(简称乙方)：_________________________
　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行员工文化室装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
　　一、工程概况
　　1.
　　装饰施工地点：
　　2.
　　住房结构：
　　3.
　　装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
　　4.
　　承包方式包工包料。
　　5.
　　工期：
　　自________年________
　　月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期....

　　委托方(甲方)：
　　承接方(乙方)：
　　工程项目：
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　1、工程地址：___________________________________
　　2、居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。
　　3、施工内容：
　　4、委托方式：____________________________________________
　　5、工程开工日期：______年______月______日
　　6、工程竣工日期：______年______月______日
　　工程总天数：________天
　　第二条：工程价款
　　工程价款(金额大写)___________________元。首先付给乙方30%的工程材料款(金额大写)_______元。
....

　　委托方(甲方)：________________
　　承接方(乙方)：________________
　　根据民法典相关规定，甲、乙双方经平等友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
　　一、工程地点
　　________区________街____单元____室。
　　二、形式结构
　　____层式，____室____厅____厨____卫。
　　三、工程项目
　　1、四个房间(____卧室、____客厅)地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整;____厨房，____卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整;____个阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。
　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
　　四、承包方式
　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
　　五、质量标准
　　施工质量要符合安....

　　甲方(转让方)：
　　乙方(受让方)：
　　甲乙双方就著作权转让事宜友好协商，达成如下协议：
　　第一条甲方同意在中华人民共和国境内及境外范围内出让作品《________________》的全部著作财产权，乙方同意受让。
　　第二条作品《________________》已由____________出版社出版。甲方保证拥有本作品的著作权。
　　第三条转让金额为人民币________元整。
　　第四条付款方式
　　一次性付款。自合同生效后____日内一次性付清。
　　第五条甲方权利和义务
　　1.甲方对上述作品仍保留署名权。
　　2.甲方有获取著作权转让金的`权利。
　　3.在合同有效期内，未经乙方同意，甲方不得将已转让给乙方的作品著作权转让第三方。
　　4.甲方保证合法拥有转让作品的全部著作财产权。
　　5.法律法规规定的其他权利与义务。
　　第六条乙方权利和义务
　　1.乙方对作品《____________》享有等权利。
　　2.乙方有按约定支付转让金的义务。
　　3.自合同生效....

　　甲方：
　　乙方：
　　经甲乙双方在平等自愿，协商一致签订以下合同：
　　一， 甲方厂区内，指定地点新建砖混结构房屋四间两层(一层库房，二层宿舍)。面积约 180㎡，施工费按实际建筑面积90元/㎡计算，水，电，路三通由甲方负责。工期为一个月(不可抗力因素除外)。施工原材料由乙方提供计划。甲方应及时保障，及时采购，避免误工现象。
　　二， 乙方必须有一定的过硬的技术队伍和施工设施，所需工具设施全部自备，甲方概不负责，施工中的安全及安全设施概由乙方负责，施工中造成的一切事故概由乙方承担。施工中涉及的有关资质、等级证件、均由乙方负责。乙方按要求施工，因失误造成原材料损失，从施工费中扣减，施工现场由乙方看守，若出现材料被盗、变质按造价负责赔偿。不得以任何借口迟延工期(如迂不可抗力因素，工期顺延)。质量要求：一楼高3.4M，二楼高最低2.6M，最大误差垂直度为2公分。保修期一年，情况严重者赔偿损失。
　　三， 施工费结算方式：一楼扳子上齐支付施工费6000元，二楼石棉瓦上齐封顶支付施工费50....

　　最新的多被告工程款诉讼状范文
　　原告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,电话：________________
　　被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________
　　被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________
　　诉讼请求：
　　1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。
　　2、本案全部诉讼费用由被告承....

　　甲方：
　　乙方： (盖章)
　　甲乙双方根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经友好协商，就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。
　　一. 代理事项
　　开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商在 项目，规划许可证号为 号,总占地面积总建筑面积约平方米（以下简称本项目）。
　　在代理合同有效期内，咨询公司为开发商在 （地区）委托的独家策划销售代理商，开发商不得在（地区）指定其他代理商。
　　二. 代理权限
　　咨询公司代理开发商对本项目的宣传、策划、销售等一切对外活动，必须以开发商名义进行，并在本合同约定或开发商批准、授权范围内行使代理权。
　　三. 代理责任
　　咨询公司在开发商授权范围内的一切代理活动，由开发商承担民事责任。咨询公司未经开发商授权或超越代理权限的代理行为，由咨询公司自行承担民事责任。
　　四. 代理期限
　　自双方签字盖章合同生效之日起,至项目全部经过工....