笔记本电脑销售协议协议书 预览

　　甲方（卖方）：
　　住所：
　　联系电话：
　　乙方（买方）：
　　住所：
　　联系电话：
　　双方根据《中华人民共和国民法典》、《民法典》等有关法律，经充分协商，现就甲方向乙方销售__________事宜达成以下协议，以资共同遵守：
　　第一条 货物清单
　　买方订购以下产品：
　　___________________________________________________________________________。
　　以上总计人民币__________元。
　　第二条 合同有效期
　　本合同有效期为_____年，自______年______月______日起至______年______月______日止；本合同期满前，双方可以协商续展合同的期限。
　　第三条 质量标准
　　卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。
　　第四条 包装
　　应当能达到防压坏、防潮的基本要求，或符合乙方提出的其他要求。
　　第五条 交货时间、....

　　承包方：__
　　包保方：__公司
　　为充分调动__塑钢厂全体职工的自主性、能动性，最大限度地提高工作效率，确保塑钢厂工作目标的按期完成，经三方协商特制定如下责任承包协议：
　　第一条：承(发)包对象及经营范围
　　1、承包方 在职权范围内对塑钢厂进行责任承包。塑钢厂位于__院内。有相关厂房、设备等生产所需条件。
　　2、承(发)包内容：
　　①、按时、保质保量完成公司下达的生产安装任务。
　　②、积极对外承搅生产安装任务。
　　第二条：承包期限及经营指标。
　　1、承包期为_年10月1日至_年12月31日，承包期为15个月。
　　2、经营指标：
　　① 、完成公司下达的生产安装任务。公司工程等内部使用塑钢门窗的按155元/平米结算(含安装量)。
　　② 、对外承揽生产安装业务的，按实际价格核算。
　　③ 、制作、安装合格率100%。
　　第三条：工资奖惩及考核
　　1、塑钢厂现定员14人，月工资14300元。全体人员的工资在承包期内由发包方负担50%，即7150元/月，剩余部分....

　　甲方：乙方：
　　地址：地址：
　　电话：电话：
　　签约代表：签约代表：
　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致，并准确表达和充分理解双方真实意思的基础上，达成如下条款(此合同页及其附件页，合共页)：
　　一、设备及安装总造价：
　　1、合同总造价：(小写)人民币：元;
　　(大写)人民币：
　　二、工程地址：
　　三、工程范围：系统安装、调试及指导甲方人员对智能管家的使用，产品具体配置数量详见设计方案的设备配置
　　四、付款方式：
　　1.签定合同即支付合同总金额的30%，即人民币(小写)：元;人民币(大写)：。
　　2.工程调试合格后当日内即支付合同总金额的70%，即人民币(小写)：元;人民币(大写)：。
　　由于甲方原因造成的工程量及材料增加，费用由甲方承担，并于变更确认时结清。
　　五、工程工期：
　　1.主机及控制器安装调试工期共计天。
　　2.如遇下列情况，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限，见附件3《工程变....

　　甲方：
　　乙方：
　　签订时间：20xx-06-15
　　一、根据中华人民共和国合同法和有关政策规定，经双方协商一致统一签订本合同。
　　二.质量标准 ：含量95%，水分0.2% ，其他指标参照国家标准或行标
　　三.交(提)货方式：□供方代办运输，运费由需方承担 □供方代办运输并承担运费□需方自提交货地点：供方仓库
　　四.运输方式 汽运
　　五.包装标准 25公斤/桶
　　六.验收标准、方法及提出异议期限：
　　1.供方仓库交货者，需方在供方仓库对货物按本合同规定的数量及包装进行验收，对产品质量若有异议，可在供方交货后七天内提出。
　　2.由供方代办运输者，在合同指定到货地点对货物按本合同规定的数量及包装进行验收，对产品质量若有异议，可在货物到达指定地点七天内提出。
　　七.结算方式及期限 电汇或汇票结算，买方应于20xx年8月21日前办理电汇或汇票，供方自收到货款三日内安排发货。
　　八.违约责任： 供需双方任何一方违约，将依照《中华人民共和国合同法》承担违约责任。
　　九....

　　配送点加盟协议
　　1.加入程序
　　申请配送点必须先阅读清楚甲方提供的产品及其批发价格和各项注意事项，然后填写甲方提供的各项资料表单，并按规定一次性批发_________元以上的_________商品，考虑到信誉问题，甲方接受先预付一半金额，甲方收到汇款立即全额发货，收到甲方的货物，乙必须把另一半金额5天内汇给甲方，甲方把所有金额收取完毕，整个申请过程才宣告完毕，你方即成为甲方配送点，接受配送点所承担的义务。
　　2.利润收入
　　对于通过甲方商城的交易，如果甲方的顾客定单属于乙方所负责地区，将利用电话和邮件通知乙方，乙方必须按照预定的时间向客户交货，如果用户使用的是货到付款，乙方负责按价收款，所得款项100％属于乙方，甲方不收取任何提成，如果用户是银行付款汇到甲方账户，甲方会把已成交的金额按月汇到乙方的账户中。总之，只要配送点经手送货的顾客，无论是货到付款还是银行汇款，所成交的金额均属于该地区的配送点所有。请配送点记录好每月送货记录。?3.对乙方所负的责任
　　对于乙方配送点的....

　　××银行支行：
　　建筑工程有限公司水泥制品厂成立于20__年3月28日，位于阳山车站南300米，占地面积9万平方米，拥有龙门吊两座，水泥管生产和空心砖等大型设备300余万元，新建库房两栋，使用面积20__平方米。自成立以来一直从预构件生产经营建筑材料批发和零售业务。我厂资源丰富、营运能力较强，总体经营情况良好，在经营过程中遵纪守法，注重诚信，取得了良好的经济效益，近几年随着房地产及建筑行业的快速发展，使得水泥预制产品、建筑材料市场的需求在未来几年内将保持快速增长，这将会为我们水泥制品厂提供更大的发展空间及机遇。
　　为了不失时机的抓住市场给我们提供的发展空间和良好机遇，今年我厂将扩大水泥预制产品的生产规模和建筑材料的储存量。目前，我公司在经营中，与水泥厂等签订了水泥采购合同，万吨，与公司签订钢材合同，千吨。因扩大经营规模和增加建材存量，因此自有资金不足。特向贵行申请流动资金贷款200万元，期限一年。还款来源为公司的经营收入，并由我厂土地（面积为9万平方米....

　　签订时间：_____________
　　签订地点：______________
　　甲方：______________
　　乙方：______________
　　鉴于双方建立的合作关系，为明确双方的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方在平等互利的基础上，经充分协商，达成以下协议。以资共同信守执行。
　　1服务范围、内容、期限
　　1.1服务范围：楼顶外墙玻璃更换维修、安装与调试。
　　1.2服务内容：A楼顶南侧外墙立面1块破损玻璃更换维修。
　　1.3施工工期：自合同生效之日起______天内完成(需要根据天气情况，满足施工条件要求)。
　　1.4合同有效期：自合同生效之日起至更换维修工作完成，并验收通过完成付款后止。
　　2合同价款及结算方式
　　2.1合同价款
　　费用总价为人民币：______________(小写)________元，(大写)。
　　注：上述价格内含产品设备、安装调试、管理费、税费、运费及运输过程中的保险费用等。
　　2.2结算方....

　　上诉人：______________，女，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
　　被上诉人：______________，男，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
　　被上诉人：______________，男，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
　　被上诉人：______________，男，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
　　被上诉人：______________，男，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
　　原审被告：______________，男，_....