商品供销合同 预览

　　x市x小学x学年度午餐副食品供货合约书(稿)
　　业 主：x市x小学(以下简称甲方)
　　承包商： (以下简称乙方)
　　经双方同意订立本合约，其条款如下：
　　壹、采购案号：
　　贰、供应日期：自x年八月三十日起至x年七月三十一日止。
　　参、供货品名：□蔬菜类(含水产) □猪牛肉类 □鸡鸭肉品类 □水果类
　　肆、交货地点：x市x小学午餐中心(x市东大路二段386号)。
　　伍、履约保证金：乙方应缴纳x万元之履约保证金(现金、定期存款或银行开立之本行支票)，保证金于合约期满后扣除应付之罚款后，无息退还，若有不足扣款之金额，由乙方补足，否则依法追诉。
　　陆、供货事宜：
　　一、乙方供应之副食品其价格应每周报价一次，但价格不得高于市场价格之百分之八十，且以报价当周价格为准，也不得高于本市各午餐学校同货品当周价格。
　　二、甲方向乙方订购之副食品，须于前一周周四以前通知乙方，乙方应于前一周周五以前报价，若价格高于一般市场价格百分之八十，则以百分之八十计价并扣缴履约保证金，第一次扣百....

　　供货方：（以下称“甲方”） 订货方：（以下称“乙方”）
　　以上甲乙双方依据中国现行法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商一致签订本协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。
　　1.商品种类、品牌
　　商品种类：甲方授权乙方作为在互连网上的上的销售业务。
　　2.资质
　　2.1. 双方保证其具有签订本合同的主体资格，并依法具有经营本合同所列商品的权利能力和行为能力。双方承诺在签订本合同时提供当年合法有效的相应证明文件原件或副本原件的复印件，并加盖公章，供对方核对及备案。
　　2.2.双方应提供以下文件：
　　□ 营业执照正本或副本、税务登记证（国、地）正本或副本、组织机构代码证； □ 互联网经营许可证；
　　3.商品要求
　　3.1.商品质量
　　甲方应对其提供的商品的质量承担责任。由于商品的假冒伪劣、过期变质等问题而造成他人损害、损失，甲方承担相应的赔偿责任。
　　3.2.商品包装
　　甲方所供商品的外....

　　甲方：
　　地址：
　　乙方：
　　地址：
　　鉴于甲方具备打印设备及耗材、电脑设备及耗材，以及其他办公用品的供货能力，且能提供优质的售前、售中和售后服务，甲、乙双方本着公平、公正、友好协商的原则，订立本协议。
　　第一条：甲方按照乙方的需求，及时给乙方供货或者提供相关的服务帮助，乙方支付相应的货款或者服务费作为甲方的报酬。
　　第二条：乙方应以书面形式（包括商业电报、传真、电邮等）向甲方提出订货要求。双方用以通讯之传真号码和电邮地址需要经双方事先确认。甲方在收到乙方订货通知后，将约定产品的价格通知乙方。
　　第三条：甲方和乙方之间就约定产品的买卖，应在本协议书的一般条款基础上，签订具体的买卖合同（销售供货单据），买卖合同上应标注有产品价格、交付时间和地点及运费承担等。签订的买卖合同与本协议具有同等法律效力。
　　第四条：乙方应在收到甲方所供货物之后天之内向甲方支付货款。
　　第五条：乙方丧失或可能丧失偿还应付但未付货款能力时（包括但不限于乙方出现经营状况严重恶化、财产被法院查封或....

　　采购方：____(以下简称甲方)
　　供应方：____(以下简称乙方)
　　甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，发展长期合作的关系并由甲方网上超市负责销售乙方供应的商品(含包装、说明、服务等)特立本合约书约定条款如下：
　　第一条 商品质量
　　1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律、法令规定的标准，并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书;
　　2、乙方对所提供商品的安全质量负责，并承担因质量问题的引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有损失(含商誉损失)。
　　3、乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售。如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品，而引起的一切法律责任及经济损失，完全由乙方承担责任损失，并负担订单金额之 倍赔偿甲方的商誉损失 。
　　4、乙方提供商品若有保质期，则须依以下允许收货的期限送货，否则甲方有权拒收商品。
　　保质期限允许收货期限
　　7天以内生产日
　　15天以内生产日起3天内
　　1个月(含)以下生产日起5天内....

　　项目名称：iso 9000质量管理体系认证咨询　　委托方（甲方）：_________
　　咨询方（乙方）：_________
　　签订地点：_________
　　签订日期：_________年_________月_________日
　　一、咨询的目的和范围
　　1.甲方为提高质量管理水平，建立健全质量管理体系，获得质量管理体系认证证书，特邀请乙方为其进行质量管理体系认证咨询（以下简称为咨询）服务。
　　2.甲方质量管理体系覆盖的产品/服务范围：_________。
　　3.甲方质量管理体系覆盖的人数：_________人。
　　二、建立质量管理体系选用的质量保证模式标准为：gb/t19001--iso9001：标准。
　　三、甲方责任
　　1.最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展；
　　2.积极为乙方提供企业的与质量有关的管理和技术资料；
　　3.提供咨询所需的工作环境和必备的生活及物质条件；
　　4.指定一名管理者代表专门负责质量管理体系建立的管理工作，并抽调适当的管....

　　商品房买卖合同(合同编号：)
　　合同双方当事人：
　　出卖人：______________________________
　　___________________________
　　注册地址：_____________________________
　　__________________________
　　营业执照注册号：__________________________
　　_______________________
　　企业资质证书号：__________________________
　　_______________________
　　法定代表人：____________________联系电话：___
　　____________________
　　邮政编码：_____________________________
　　__________________________
　　委托代理人：____________________地址：_____....

　　甲方：
　　乙方：
　　甲、乙双方就乙方承建甲方围墙事宜，为明确双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同：
　　一、工程范围及内容：
　　1、 乙方承建甲方位于 地块的施工围墙工程，围墙长度约1950米左右。
　　2、 该围墙的建筑施工按照甲乙双方确认的施工图进行(见本合同附件)。
　　3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。
　　4、 乙方在围墙施工的同时，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。
　　二、工程质量：
　　1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。
　　2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。
　　3、乙方所承建围墙在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。
　　三、 工期：20xx年 月 日20xx年 月 日。
　　四、 工程价款及支付：
　　1、 甲乙双方协商确定，围墙承建单价为每米 元(全部费用包干)。
　　2、本工程无预付款，工程款按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任....

　　债务人：_________________公司
　　营业地址：_________________
　　申请人：_________________，上述债务人公司经理
　　申请目的：_________________
　　事实和理由：_________________
　　一、____________________________________________________
　　二、____________________________________________________
　　附录：_________________
　　1.商业登记簿抄本，不动产登记表抄本;
　　2.资产负债对照表;
　　3.财产目录;
　　4.债务与债务清册;
　　5.贸易总公司同意破产证明书;
　　6.本公司工会及职工代表大会申请破产意见书。
　　此致
　　______________________市区人民法院
　　申请人：_________________贸易公司(章)
　　法定代表人：....

　　原告：______________
　　法定代表人：_______
　　电话：______________
　　地址：______________
　　被告：______________
　　法定代表人：_______
　　电话：______________
　　地址：_____________
　　诉讼请求：
　　1、责令被告______________立即停止专利侵权行为。
　　2、责令被告______________赔偿原告造成的经济损失________万元人民币。
　　3、被告______________承担行政执法费用。风险提示：
　　诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 事实和理由：原....

　　原告：______________，男，汉族，_______________年_____月__________日出生，身份证号：______________，职业：______________，电话：_________________，住址：______________号。
　　被告：_________________天津_______________有限公司，注册号：______________电话：______________，住址：______________号。
　　法定代表人：______________。
　　诉讼请求：_________________1、原告将所购汽车返还被告，被告向原告退还购车款或为原告更换同款、同价、全新完好车一辆;2、被告赔偿原告与购车款等额的赔偿金人民币_________________元;3、被告赔偿原告车辆购置税等其他损失总计人民币_______________元;4、本案诉讼费用由被告方承担。事实理由：_________________....

　　为了给广大市民提供休闲、舒适的游园环境和服务环境，完善公园配套服务功能，xx区公园管理中心拟将龙头寺公园游乐园进行对外公开招租。
　　一、龙头寺公园游乐园基本情况
　　龙头寺公园游乐园总面积约6400平方米，于20xx年发布公开招租公告经营至20xx年上半年，现有观览车、摇头飞椅、豪华转马等游乐xx个，经评估公司进行评估，现有设备剩余价值为243.78万元。由于诸多原因，原经营业主终止了租赁合同，现重新发布招租公告。
　　二、报名事项
　　(一)报名时间：20xx年12月11日——20xx年12月21日
　　(二)报名地点：xx区公园管理中心(xx区双龙大道31号碧津公园内)。联系电话：678225
　　(三)报名条件：专营的游乐公司，注册资金在500万元及以上，具有丰富游乐经营管理经验。
　　(四)报名资料：
　　1、拟经营项目意向书、相关经济指标、经营方案、管理方案及相关经营资质材料;
　　2、若以企业名义报名须提供企业资质材料以及企业法人证书;
　　3、若以代理人名义报名须提....

　　甲方：_______厂家代码：_______
　　乙方：_______合同编号：_______
　　第一章总则
　　第一条甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商达成以下协议。
　　第二条甲、乙双方必须是在中华人民共和国具有工商行政管理部门注册，同时具有法人资格的企业。乙方必须向甲方提供代理商营业执照副本、生产许可证、税务登记证(国税、地税)法人代表授权委托书、商标注册证、产品质量检验报告、卫生许可证、商品代理授权证书或委托经销证明。如甲方对上述证件村有质疑可单方终止合同。
　　第三条乙方租用_____商城四楼______平方米场地经营___________品牌的商品。
　　第四条在经营过程中如未经甲方书面许可，擅自变更或增加经营品类、范围或在商品质量上没有符合国家相关质量检验标准，甲方有权即时终止双方合同。
　　第五条甲方负责对专柜的营业员、商品价格、商品质量、销售收银及日常工作进行统一管理。营业员必须经甲方面试和培训方可上岗。
　　第六条乙方在甲方经营、村放的商品的财....

　　委托人（甲方）：
　　代表人：
　　设计人（乙方）：
　　设计证书等级：
　　为了明确责任，共同完成_____________________建设项目的设计任务，根据《民法典》的相关规定，经甲乙双方充分协商，特签订如下协议，以便共同遵守。
　　一、设计工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程规模：
　　3、工程地点：
　　4、承包方式：
　　二、甲方的义务
　　1、甲方应在______年______月______日以前，向乙方提交经过批准的设计任务书，工程选址报告，以及能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
　　2、甲方在_____年______月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
　　3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
　　4、甲方应及时足额的支付设计款。....

　　建房施工合同书
　　甲方：姓名：             
　　乙方：姓名：                  
　　本工程为甲方自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：
　　一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。
　　二、被建房屋的建筑面积为     平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方（其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、）。乙方的施工承包房子主体为每平方米       （大写：       ）元整。平....

　　发包人：____________________
　　承包人：____________________
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。
　　第一条：工程概况
　　一、工程名称：____________________
　　二、工程地点：____________________
　　三、工程内容：____________________。具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。
　　第二条：承包方式及承包范围
　　一、承包方式：承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单价包干的方式承包。
　　二、承包范围：____________________。发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。
　　第三条：工程....

　　甲方：乙方：
　　一、 工程概况：
　　1.施工项目：
　　2.作业内容：
　　线路加固、吊轨束梁、开挖路基浇筑混凝土支墩、架设拆除D梁、工作坑土方开挖工程、钢筋混凝土防护涵预制，防护涵顶进工程。
　　3.地点和时间：
　　(1)施工地点:____________________。
　　(2)施工时间:_______年_______月_____日-_______年_______月_____日
　　4影响方位：施工地段中地下电缆以及甲方的相关设备。
　　二、 责任地段和期限：
　　施工责任地段：______________。
　　施工期限：______年_______月_____日-_______年_______月_____日
　　三双方所遵循的技术标准、规章、规范和安全管理规定：
　　1.《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)铁总科技(_______)_______号
　　2.《铁路行车组织细则》哈铁总(_______)_______号。
　　3.《铁路交通事故应急救援和调查处处理条....

　　中外劳动技术服务合同
　　甲方：　 国 公司 法定地址：
　　（电话： 电报挂号： 电传： ）
　　乙方：　 国 公司　法定地址：
　　（电话： 电报挂号： 电传： ）
　　第一条
　　根据甲方的愿望，乙方同意派遣中国，技术工人，行政人员（翻译，厨师）在 国工作.具体人数，工种，工龄和月工资详见本合同附件（略）.该附件为本合同不可分割的组成部分.
　　第二条
　　乙方人员出入中国国境和过境手续，由乙方负责办理，并负担其费用.乙方人员出入 国国境的签证和在国境内所需办理的居留，劳动许可证等手续由....

　　供方：
　　需方：
　　订货会组织单位名称及法定代表人：
　　第一条 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
　　产品名称 ，商标型号 ，厂家 ，数量 ，金额 ，供货时间 ，数量 合计人民币金额(大写： )。
　　签订地点：
　　签订时间： 年 月 日
　　第二条 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
　　质量要求：关于产品的质量要求，由双方约定或者按照同行业关于该产品的质量标准予以确定。
　　技术标准：产品的技术标准按照 予以认定，任何一方对技术标准有异议的，可以请求 予以鉴定。
　　供方对产品负责的条件和期限：双方协商确定出现 条件下，由供方对产品负责，并在 日内进行处理。如供方未进行处理由此造成的损失由其承担损害赔偿责任。
　　第三条 交(提)货地点、方式以及费用承担
　　1.交货时间：
　　2.交货地点：
　　3.运输方式： (注明由谁负责代办运输)。
　　4.保险： (按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
　　5.与买卖相关的单....

　　供方： 合同编号：
　　需方： 签订时间：
　　签订地点：
　　根据《民法典》及相关法律规定，结合出口商品特点，经协商，供需双方达成如下协议：
　　一、 产品名称、规格、单价、数量、金额、质量标准及包装要求：
　　货物描述 数量 单价 总金额 质量标准 包装要求
　　合计人民币金额(大写)： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
　　二、 交货时间：见电汇底单传真后5日内送货到加工厂;
　　交货地点：供方自费将货物送到加工厂。
　　三、 结算方式，供方须凭真实、合法、有限的增值税专用发票(票证的要求按国家税务局有关政策执行)及时进行结算。以上及相关一切票证在需方向银行办理付款或向供方支付票据前交付需方，供方所提供票证若有虚假或非法、无效的，应依法向需方承担违约及赔偿责任。货款期限，带款提货。
　　四、 检验、验收：在需方对货物检验并接受货物前的一切风险、责任及费用由供方承担，发生不可抗力应即时通知需方。需方凭供方办理检验报告、码单和供方提供的其他验收所必须的能够证明货物品质状况的技术....

　　甲方：_____________
　　乙方：_____________
　　于_______年_______月_______日就项目签订了第_______号合同(下称”合同”)。应甲方要求，________与甲方于_______年_______月_______日签订了第_______号担保契约，并于_______年_______月_______日开立了以乙方为受益人，金额为_______元整的第_______号保函(下称”担保人”)同意出具反担保，特在此不可撤销地和无条件地向________作出下述保证事项：_________
　　1.我们同意上述担保契约和保函的全部条款;我们保证甲方按期履行”合同”和担保契约的全部义务;对甲方在担保契约项下的一切应付款项，包括________按保函规定向保函受益人支付的任何或全部款项及由此产生的垫付利息和费用(下称”应付款项”)，我们保证承担连带偿付责任或/和连带赔偿责任。
　　2.如乙方未按契约规定履行支付义务，________即有权直接向本保....