建设工程劳务合同 预览

　　甲方：______________（简称甲方）
　　乙方：______________（简称乙方）
　　为加强学校的环境管理，维护正常的教学工作和生活秩序，为师生提供良好的工作和学习环境，乙方向甲方提供校园保洁服务，为维护甲、乙双方的权益，经双方协商，签订以下聘用合同。
　　一、乙方须身体健康，能吃苦耐劳。
　　二、合同期限：本合同从____年_____月_____日起至____年_____月_____日止，有效期一年。
　　三、甲方职责
　　1、为乙方配足配齐工作用具。
　　2、按时发放工资，不得拖欠。
　　3、为乙方提供必要的劳动保护用品。
　　四、乙方职责
　　1、工作范围
　　（1）负责旧大门至运动场外柏油路沿途（大梯道）及两旁绿化带的卫生保洁工作。
　　（2）负责大梯道末端柏油路至运动场入口之间路段及旁边绿化带的卫生保洁工作。
　　（3）博学楼（高中部）至运动场入口梯道的卫生保洁工作。
　　（4）博学楼（高中部）四周通道及绿化带的卫生保洁工作。
　　（5）德育处指定区域的....

　　一、合同终止条款：
　　1、合同到期后的自然终止;
　　2、合同中有显失公平的条款;
　　3、合同中存在欺诈行为，并对当事人造成直接利益损害;
　　4、合同当事人一方无法履行合同义务，且经双方协商后解除合同;协商不能达到双方目的的，通过法院进行判决，根据实际情况法院判决合同终止的;
　　5、合同一方自然人死亡，且财产继承者不愿继续履行合同的;
　　6、其他不可抗因素导致合同内容无法实行的;
　　二、合同终止条件：
　　有下列情形之一的，合同的权利义务终止。
　　(一)债务已经按照约定履行;
　　(二)合同解除;
　　(三)债务相互抵销;
　　(四)债务人依法将标的物提存;
　　(五)债权人免除债务;
　　(六)债权债务同归于一人;
　　(七)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
　　另外，债权人免除债务人部分或全部债务的，合同....

　　甲方：_________________________
　　乙方：_________________________
　　鉴于甲方业务发展的需要，雇佣乙方为_______________提供劳务服务，经双方协商订立正式《劳务雇佣合同书》如下：
　　一、合同期限
　　第一条：本合同于________年_______月_______日生效，期限________年，其中试用期至______年_____月______日止。
　　如双方需要，可在合同期满前一个月协商续签劳务雇佣合同。如合同期已满，双方不再续签合同，但受雇方从事的有关工作和业务尚未结束，则合同应顺延至有关工作业务结束。
　　二、甲、乙双方的义务和责任
　　第二条：乙方同意根据甲方工作需要，承担_______________________岗位(工种)工作。
　　第三条：乙方工作应达到甲方规定该岗位职责的要求和甲方对该岗位之特别规定(详见《岗位责任书》)的标准。
　　第四条：乙方每周工作时间为________天，每天工作___....

　　发包方： (以下简称甲方)
　　承包方: (以下简称乙方)
　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方同意乙方承接本工程中 部分的施工，本着互惠互利的原则。为明确甲乙双方的权利义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
　　第一条 工程名称：
　　第二条 工程地点：
　　第三条 承包范围：
　　第四条 质量标准：符合国家和行业标准，经甲方验收合格
　　第五条 工程承包单价：详见明细单。
　　第六条 工程期限：自 年 月 日开工至 年 月 日止全部完工，确认期限不得延误，如乙方延期，以每 12 小时为一个延误期，每一个延误期乙方应向甲方支付违约金 500 元，以现场验收人员验收通过日期为准(现场验收人约定为 )。
　　第七条 承包形式：
　　第八条 工程结算
　　8.1 按照乙方中标单价及费用按实结算，中标工程项目未含盖的子目，按甲方结....

　　第一条 租赁场地乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁(层/厅) ▁▁▁▁▁▁▁▁号场地，面积▁▁▁▁▁平方米，用途以营业执照核准的经营范围为准;库房▁▁▁▁▁平方米，库房位置为▁▁▁▁▁▁.
　　第二条 租赁期限自 ▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止，共计▁▁年▁▁个月;其中免租期为自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。
　　第三条 租金本合同租金实行(一年/半年/季/月)支付制，租金标准为▁▁▁▁▁▁;租金支付方式为(现金/支票/汇票/▁▁▁▁▁);第一次租金的支付时间为 ▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，第二次租金的支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，▁▁▁▁▁▁.
　　第四条 保证金保证金属于双方约定事项。
　　自本合同签订之日起▁▁▁日内，乙方(是/否)应支付本合同约定租金总额▁▁▁%计▁▁▁元的保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。乙方支付保证金的，甲方则以市场当年租金总额的2-5%作为市场整体性的对应保证金，作为履行合同的担保....

　　范本【1】
　　出租人(下称甲方)
　　承租人(下称乙方)
　　身份证号：
　　联系电话：
　　乙方为合法住宿之需要，就租用甲方房屋事宜，双方经充分协商，达成如下一致合同条款。
　　一、租赁物及用途
　　甲方愿意将拥有完整所有权及处分权的坐落于____________________面积约为______平方米的房屋租赁给乙方使用。乙方愿意承租上述房屋，保证在约定范围内使用房屋，并不得进行违法活动及超经营范围从事活动。
　　二、租赁期间
　　乙方租赁甲方房屋的期限为，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
　　三、租赁费用及给付
　　乙方租用甲方房屋的月租金为______元/月，采取先付租金后使用的原则，按______月缴纳。下一次租金需提前______天内交纳。
　　乙方所用水、电、煤气、物管、清洁等相关生活费用由乙方自行承担，并按时缴纳，逾期造成停水停电的，由乙方承担全部责任。采暖费由______方承担。
　　四、乙方对房屋进行任何装修....

　　售车方(甲方)：________，身份证号：________
　　买车方(乙方)：________，身份证号：________
　　一、甲方车主将电动车，车牌号：________，车架号：________，转让给乙方，双方同意成交总额为(人民币：大写:________，小写￥________元)。
　　二、该车在_______年_______月_______日时前所发生的一切交通事故及经济纠纷由甲方负责与乙方无关。该车自交车之日起即_______年_______月_______日时起所发生的交通事故、经济纠纷及违法活动均由乙方负责与甲方无关。
　　三、因过户手续困难，该车不办理过户手续，该车自交车之日起，该车以后所需费用均由乙方负责购买。
　　四、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签署盖章后生效，若有未尽事宜，可由双方协商解决。
　　甲方：__________电话：________
　　乙方：________电话：________
....

　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　身份证号码：
　　为明确责任，保障双方的权益，保证生产项目发、承包工作的顺利进行，根据本项目的具体情况，经甲乙双方充分协商一致，特订立本合同。本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一致同意按合同条款执行。
　　一、项目名称：
　　二、项目地点：
　　三、承包范围：
　　四、项目内容：下料、管材弯管、板材折弯、整体铆拼、焊接、清理打磨、整形、组装，属承包范围内的原材料、在制品、产成品的转运等属承包范围內的內容。
　　五、承包方式
　　1、甲方发包形式为人工费（劳务费）清包。
　　2、乙方承包范围内的项目实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。
　　六、合同价款
　　最终以双方实际审定的工时数和批量生产交货台数结算。工时单价为160元/日。整台交付单价元/台。人工费用包含乙方员工的工资、产品质量返工费、交通住宿、保险、乙方的管理费用等双方所明确的费用。
　　七、开工日期及交付
　　开工日期：20xx年月日，项目必须....

　　建设股份有限公司董事长：
　　本人，原系公司承建的花园工程项目(共A、B、C三栋)负责人，在承接该花园工程项目中，本人居功至伟。甚至可以说，该花园工程项目能够承接下来系本人充分、合理利用关系、资源等的结果。该城市花园工程项目施工过程中，本人担任技术负责人及总指挥长，对该工程项目至始至终发挥着重要作用，现该工程已于十年前通过竣工验收，并交付给开发商。
　　由此，本人没有辜负公司领导的期望，完成了与公司达成的协议约定的义务。
　　我方与开发商仲裁、诉讼中，由于本人保留了公司与房地产开发有限公司、中国x工程建筑房地产开发湖南公司签订的建设工程施工合同这一关键证据，后又与公司合力齐心，共渡难关，使我方取得胜诉，并于20xx年下半年将有关工程款执行回来。
　　本人负责的该花园工程项目已经完全圆满结束。该项目既为公司带来了相当可观的利润，也为公司创造了良好的声誉。本人由此期待公司及时履行完毕十几年前与本人达成的`协议，即根据本人在该项目中所起实际作用，就花园工程项目B、C二栋，公司愿意支付B、....

　　发包方(甲方)：
　　承包方(乙方)：
　　合同编号:
　　北京市工商行政管理局监制
　　XX年三月修订
　　使用说明：
　　1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。
　　2、工程承包方(乙方)，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。
　　3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份；凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。
　　4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。
　　5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。
　　6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。
　　7、工期顺延：是指非因乙方的责....

　　发包人(全称)：____________________________
　　承包人(全称)：____________________________
　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。
　　第一条 工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，
　　以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　______________________________________________________________
　　_____________________....

　　合同编号：　　甲方(发包人)：　　法人执照号码：　　法定代表人：　　地址：　　委托代理人：　　身份证号：　　联系电话：　　乙方(承包人)：　　营业执照号码：　　法定代表人：　　地址：　　委托代理人：　　身份证号：　　联系电话：　　行业准入证号码：　　工程设计师：　　身份证号：　　施工负责人：　　身份证号：　　丙方：　　社团登记证号码：　　地址：　　法定代表人：　　联系电话：　　委托代理人：　　身份证号：　　合同签订地址：　　根据《中华人民共和国民法典》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：　　
　　第一条 工程概况　　
　　1.1 施工地点：。　　
　　1.2 工程装饰装修面积：。　　
　　1.3 工程户型(以房管局登记备案为准)：。　　
　　1.4 施工内容及做法(见附件1：《____省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《....